Processo de Execução 0822858-05.2017.8.14.0301 - TJPA

Processo de Execução 0822858-05.2017.8.14.0301 - TJPA | JusConsulta

Publicacao/Comunicacao Intimação - SENTENÇA SENTENÇA APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, FILADELFIA INCORPORADORA LTDA APELADO: ROSE MARY SALLES DE ARAUJO PINTO, JOAO BOSCO DE ARAUJO PINTO JUNIOR RELATOR(A): Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES EMENTA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA OBRA. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. JUROS INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Acórdão RÉU: Pernambuco Construtora Empreendimentos Ltda APELADOS/AUTORES: Carlos Alberto da Costa da Silva e Olga Maria Barbosa da Silva Costa RELATOR: Des. Agenor Ferreira de Lima Filho EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – ENTREGA APÓS O PRAZO DE TOLERÂNCIA – POSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 145 DO TJPE – DEVOLUÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR NA FORMA ESTABELECIDA PELA SÚMULA Nº 543 DO STJ – FLUÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - CABIMENTO DA MULTA COMPENSATÓRIA PREVISTA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL EM DESFAVOR DA RÉ – TAXA DE CORRETAGEM DEVE SER RESTITUÍDA AOS ADQUIRENTES EM CASO DE RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA/VENDEDORA – TAXA DE CORRETAGEM É DESPESA ADMINISTRATIVA – ENTENDIMENTO DO STJ – SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. 1. É possível a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel por atraso de obra, quando se passou quase quatro meses do término da cláusula de tolerância, mormente quando há elementos nos autos que demonstram a inexistência de caso fortuito ou de força maior, nos termos da Súmula nº 145 deste Tribunal. 2. Conforme estabelece a Súmula nº 543 do STJ, na hipótese de rescisão da promessa de compra e venda de imóvel por culpa do vendedor, a restituição dos valores pagos pelo comprador deve ser imediata e integral, devendo os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês incidentes em face dessa quantia fluir a partir da data da citação (...). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - LOTEAMENTO - ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA - MULTA CONTRATUAL INVERSÃO - JUROS DE MORA. O atraso injustificado na entrega do bem deixa patente a responsabilidade da construtora e dá ensejo à rescisão do contrato, procedendo à devolução integral dos valores pagos pelo comprador, de forma imediata e via parcela única. Extrapolado pela promitente vendedora o prazo de tolerância para entrega do imóvel e havendo previsão contratual, deve ser aplicada a multa em favor do promitente comprador, na forma estipulada no contrato de promessa de compra e venda. Concluída a resolução do contrato por culpa do vendedor, os juros de mora devem incidir a partir da citação e não do trânsito em julgado, que somente deverá ocorrer no caso de culpa do comprador. (TJ-MG - AC: 50001645020218130180, Relator: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 15/12/2022, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/01/2023) Por todo o exposto, conheço do recurso de Apelação Cível e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação. Majoro a condenação da verba honorária sucumbencial para 15% do valor da condenação, conforme determina o art. 85, § 11 do CPC. Após o trânsito em julgado, remetam-se estes autos ao Juízo ‘a quo’, dando-se baixa na distribuição desta relatora. Belém, data da assinatura digital. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora Relatora Belém, 09/04/2024 Acórdão - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822858-05.2017.8.14.0301 Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices. Belém (PA), data da assinatura digital LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora – Relatora RELATÓRIO Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. E FILADELFIA INCORPORADORA LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por ROSE MARY SALLES DE ARAÚJO PINTO, e JOÃO BOSCO DE ARAÚJO PINTO JÚNIOR, nos seguintes termos: “Pelo exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados pela autora e, por consequência, condeno as requeridas, solidariamente, ao pagamento de: a) restituição do valor de R$246.723,15 (duzentos e quarenta e seis mil setecentos e vinte e três reais e quinze centavos), corrigido pelo INPC-IBGE, a partir a partir de cada reembolso, e com juros moratórios de 1% a.m, a partir da citação: b) indenização por danos morais, no valor equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao autor, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405 do CC/02), e correção monetária, pelo INPC, a partir da presente decisão (Súmula 362 do STJ). Condeno as demandadas, solidariamente, em custas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, do CPC”. Irresignadas, as recorrentes alegam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira Ltda., afirmando que o contrato em questão foi firmado com a Filadelfia Incorporadora Ltda., sendo pessoas jurídicas distintas. Defendem que a Construtora Leal Moreira Ltda. é apenas sócia da empresa Filadelfia Incorporadora Ltda. No mérito, sustentam a legalidade da Cláusula 10.8 que trata sobre o percentual de retenção em virtude da rescisão contratual, a qual prevê que a devolução, em prestações, de 50% (cinquenta por cento) do valor pago pela Apelada. Afirmam que o contrato deve ser cumprido em virtude de ter sido assinado seguindo o princípio da autonomia da vontade. Nesses termos, postula o conhecimento e provimento do recurso de apelação para: “a. Ilegitimidade. Reconhecer o Error in Judicando e reformar a sentença do juízo a quo, acolhendo a preliminar de ilegitimidade que foi suscitada, determinando a extinção do processo sem a resolução do mérito, quanto aos pedidos que foram formulados pelos apelados em face da Construtora Leal Moreira Ltda., nos termos do Art. 485, Inc. VI, CPC14 c/c 337, Inc. XI, CPC15 c/c Art. 339, CPC16; b. Restituição de Valor Pago. Reconhecer o Error in Judicando e reformar a sentença do juízo a quo, para que cláusula 10.8 do Contrato de Promessa de Compra e Venda, seja declara válida e, portanto, considerada como dispositivo que irá delimitar os valores que serão restituídos aos apelados; c.Restituição. Termo Inicial. Juros. Reconhecer o Error in Judicando e reformar a sentença do juízo a quo, delimitando que os juros moratórios que irão incidir sobre o montante a ser pago, deverá começar a fluir após o trânsito em julgado da presente demanda, nos termos do Tema 1002, STJ; d. Honorários. A condenação das apelantes ao pagamento de honorários advocatícios, calculados sobre 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos da legislação;”. Foram apresentadas contrarrazões ao apelo (ID nº 6499362). Registro, que os autos foram redistribuídos à minha relatoria somente em 14/09/2023, nos termos da Portaria nº 3876/2023-GP. É o essencial relatório. VOTO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao julgamento. Preliminarmente, as apelantes pugnam pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira Ltda., em razão desta ser pessoa jurídica distinta da Imperial Incorporadora Ltda., única parte constante do contrato. Assento, de plano, que não merece acolhimento, pelo que rejeito à preliminar. É cediço que a Construtora Leal Moreira Ltda. faz parte de grupo econômico com várias incorporadoras e construtoras, sendo a responsável, pelos documentos carreados aos autos, pelo trato direto com sua clientela, seja em negociações e atendimentos, fazendo a frente comercial. Ademais, a empresa utilizava sua marca para respaldar as vendas, sobretudo considerando a imagem que detinha no mercado imobiliário paraense, sendo empresa de renome e que atua há bastante tempo no cenário paraense. Tal fato é facilmente constado pelo timbre utilizado nos recibos de pagamento de valores realizados pela apelada, como também na divulgação do empreendimento na internet. Deste modo, entendo que a Apelante Leal Moreira Construtora Ltda. possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente lide, pois é responsável pela entrega do produto ofertado aos consumidores expostos a propaganda, na forma dos arts. 20 e 30, do CDC, vejamos: “Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: (...) Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”. Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER C/C RECONHECIMENTO AOS LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA ANTECIPADA. ILEGITIMIDADE AFASTADA. FORNECEDORAS DE SERVIÇO/PRODUTO QUE UNEM SUAS MARCAS PARA DIVULGAR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR IMPERATIVO LEGAL (ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, 20, 30, 34, 37, §1º, 39, INCISO IV, DO CDC. MULTA POR DESCUMPRIMENTO AFASTADA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (2016.01997791-26, 159.871, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-19, Publicado em 2016-05-25). Com efeito, se a Leal Moreira usava sua marca para divulgar o empreendimento imobiliário, possui legitimidade para ação de responsabilização da demanda em exame, por força do comando legal do art. 7º, parágrafo único, 20, 30, 34, 37, §1º, 39, inciso IV, do CDC, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada. No tocante ao mérito, rememoro que as partes celebraram Contrato de compromisso de venda e compra de unidade autônoma, cujo objeto era a unidade 1402 - Leste do empreendimento “Torres Devant”, celebrado em 08/09/2013, com a previsão de entrega para dezembro de 2016, com prazo de prorrogação de 180 dias. Assim, é fato incontroverso a ocorrência de atraso na entrega do imóvel objeto do contrato realizado entre os litigantes. Do que se depreende dos autos, não restam dúvidas de que as Rés/Apelantes descumpriram sua obrigação contratual de entregar o imóvel no prazo acordado, dando ensejo a rescisão contratual. Destarte, não sendo possível cumprir no prazo estabelecido o que fora pactuado, a obrigação pode ser rescindida com fundamento no artigo 35, III, do Código de Defesa do Consumidor, vejamos: "Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos." [grifei]. Ora, não há dúvida de que a tutela jurisdicional estabelecida na norma processual citada objetiva o resultado que deveria decorrer do cumprimento da obrigação no plano do direito material. Logo, sendo constatada a culpa exclusiva da construtora pela rescisão contratual, não tem ela direito à retenção de qualquer percentual, pois tal fato configuraria enriquecimento ilícito, uma recompensa para a parte que descumpriu o contrato. A propósito, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento sumulado: “Súmula 543 - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015). É pacífica a jurisprudência pátria nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO DE OBRA. INSURGÊNCIA QUANTO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NA MODALIDADE DE LUCROS CESSANTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES. RESCISÃO CONTRATUAL OCORRIDA EM VIRTUDE DO ATRASO NA OBRA. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO NÃO PROVIDO”. (TJPA. 10430210, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-07-04, Publicado em 2022-08-02) “DISTRATO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. DATA DE ENTREGA. DATA DE OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO. ABUSIVIDADE. ATRASO. CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO. QUANTIA PAGA. TOTALIDADE. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de compra e venda de imóveis em que as incorporadoras se obrigam à construção de unidades imobiliárias. 2. A vinculação da previsão de entrega da obra à data da assinatura do contrato de financiamento mostra-se desproporcional e excessivamente desvantajosa para o consumidor, haja vista a impossibilidade de o comprador saber qual o termo final de entrega do objeto contratado. 3. Demonstrada a existência de atraso na entrega do imóvel, fato determinante para o pedido de rescisão da avença entabulada entre as partes, impõe-se o retorno dos litigantes ao status quo ante, a partir da devolução à consumidora de todos os valores relacionados ao contrato. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (TJDF - APC 20130111534945 – Relator: Desa. Maria de Lourdes Abreu – 3ª Turma Cível – Julgado 24/02/2016 – DJe 02/03/2016). APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ATRASO NA ENTREGA. RETENÇÃO DE VALOR. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA: O contrato que instrui o feito foi firmado entre o autor e a demandada e isso, embora com anuência da empresa AJS Empreendimentos Imobiliários Ltda., dá à requerida legitimidade para compor o polo passivo da demanda. Ademais, o consumidor não tem obrigação de saber qual empresa é a responsável pela construção do imóvel, ainda mais se considerarmos que o pleiteado neste feito é, justamente, a rescisão do contrato de promessa de compra e venda que foi firmado pela requerida/apelante. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS: Reconhecido o atraso na conclusão da obra deve ser responsabilizada a requerida pela rescisão contratual e não o comprador do imóvel. Então, se a rescisão ocorreu por inadimplência da promitente-vendedora em não entregar o imóvel na data limite avençada, e diante da ausência da comprovação de qualquer fato excludente de sua responsabilidade, ônus que era seu, é incontroversa a responsabilidade da requerida decorrente da mora e seus encargos incidentes, eis que, nenhuma prova veio aos autos capaz de direcionar a culpa pelo atraso a terceiro. Isso reconhecido as coisas devem voltar ao seu status quo ante. Aplica-se à hipótese o princípio que veda o enriquecimento ilícito, nos termos dos artigos. 804 e 805 do Código Civil. SUCUMBÊNCIA RECURSAL: O art. 85, §11º, do CPC/15 estabelece que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Sucumbência recursal reconhecida e honorários fixados em prol do procurador da parte autora majorados. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70073244568, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 28/09/2017). Ante todas as considerações, entendo que merece ser mantida a r. sentença, com a devolução integral dos valores pagos pelo apelado, uma vez que houve culpa exclusiva da compromitente vendedora na rescisão contratual. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, entendo que a sentença também não merece reparo. As apelantes defendem que os juros moratórios deverão começar a fluir após o trânsito em julgado da sentença, nos termos do tema 1002 do STJ. No entanto, o tema citado diz respeito a situações em que a rescisão contratual ocorre por vontade ou culpa do promitente comprador. Contudo, no presente caso, a rescisão ocorreu por culpa do promitente vendedor. Assim, o termo inicial dos juros deve ser a data da citação, conforme entendimento jurisprudencial que segue: TJ-PE – APELAÇÃO CÍVEL:AC 288520168172730 Acórdão • Data de publicação: 22/08/2022 QUINTA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000528-85.2016.8.17.2730 COMARCA: 2ª Vara Cível – Ipojuca/PE APELANTE/

11/04/2024, 00:00

—

Juntada de Petição de petição

Decorrido prazo de ROSE MARY SALLES DE ARAUJO PINTO em 19/03/2026 23:59.

Decorrido prazo de JOAO BOSCO DE ARAUJO PINTO JUNIOR em 19/03/2026 23:59.

Decorrido prazo de JOAO BOSCO DE ARAUJO PINTO JUNIOR em 18/03/2026 23:59.

Decorrido prazo de ROSE MARY SALLES DE ARAUJO PINTO em 18/03/2026 23:59.

Conclusos para despacho

Juntada de Petição de embargos de declaração

Publicado Intimação em 26/02/2026.

Disponibilizado no DJ Eletrônico em 26/02/2026

Expedição de Outros documentos.

Proferidas outras decisões não especificadas

Expedição de Outros documentos.

Conclusos para decisão

Expedição de Certidão.

Decorrido prazo de FILADELFIA INCORPORADORA LTDA em 12/12/2025 23:59.

Todas as movimentações(117)

Todos os documentos(19)